Construction d'un bâtiment polyvalent , Argenteuil / Frankreich

30/06/2020    S124    Services - Avis de concours - Procédure restreinte 
France-Argenteuil: Services d'architecture
2020/S 124-304632
Avis de concours
Base juridique:Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
/entité adjudicatrice

I.1) Nom et adresses

Nom officiel: GPT apprentiss reparat automobile cycle
Adresse postale: Garac — École technique 3, boulevard Gallieni
Ville: Argenteuil Cedex
Code NUTS: FR108 Val-d’Oise
Code postal: 95102
Pays: France
Courriel: jchampagne@garac.com
Téléphone: +33 134343740Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.garac.com
Adresse du profil d’acheteur: marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés


I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzMzNzg1Ng%3D%3D
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzMzNzg1Ng%3D%3D
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzMzNzg1Ng%3D%3D

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Autre type: Établissement d'enseignement privé

I.5) Activité principale

Éducation

Section II: Objet


II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Concours de MOE pour la construction d'un bâtiment polyvalent à Argenteuil
II.1.2) Code CPV principal
71200000 Services d'architecture

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
79311100 Services de conception d'études
71335000 Études techniques
II.2.4) Description des prestations:
— le présent marché est un concours de maîtrise d'œuvre sur esquisse passé en application du code de la commande publique (articles R. 2162-15 à R. 2162-26). Il est destiné à désigner l'équipe qui sera chargée de la maîtrise d'œuvre pour la phase 1 de la réorganisation du site d'Argenteuil, correspondant à la construction d'un bâtiment polyvalent;
— cette consultation fait suite à la consultation lancée le 10.3.20 (référence de l'avis 2020/s049-116157) et déclarée sans suite le 11.6.2020;
— l'attention des candidats est attirée sur le fait que l'ensemble du dossier de consultation a fortement évolué et qu'il est nécessaire d'en prendre connaissance dans son intégralité;
— le GARAC souhaite agrandir ses locaux dans une dent creuse de son site situé à Argenteuil. La surface prévisionnelle du bâtiment est d'environ 1 100 m2 (SU);
— le bâtiment intégrera: un espace polyvalent, une salle de visio-conférence, e-learning, un amphithéâtre, des salles d'enseignement banalisées;
— ce projet sera réalisé dans le cadre de la démarche Bâtiments durables franciliens (BDF) porté par l'association Ekopolis (centre de ressources);
— l'objectif visé dans le cadre de cette démarche de cohérence durable est d'obtenir un niveau de reconnaissance bronze;
— la part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 3 150 600 EUR hors taxes (HT);
— l'équipe retenue se verra confier par la maîtrise d'ouvrage une mission de maîtrise d'œuvre bâtiment, comprenant les éléments de mission suivants: ESQ — esquisse APS — avant projet sommaire APD — avant projet définitif PRO — études de projet ACT — assistance à la consultation travaux visa — visa sur les études d'exécution DET — direction de l'exécution des travaux AOR — assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception DQE — devis quantitatifs estimatif SYN — synthèse des études d'exécution OPC — ordonnancement pilotage et coordination CSSI — coordination des systèmes de sécurité incendie BDF — mission accompagnateur/trice démarche BDF.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique


III.1) Conditions de participation

III.1.10) Critères de sélection des participants:
1) garanties et capacités techniques et financières au regard des moyens en personnel et du Chiffre d'affaires (CA) des membres de l'équipe proposée;
2) qualifications et compétences nécessaires pour l'objet du marché présentes au sein de l'équipe et cohérence de l'équipe proposée;
3) qualité des références fournies au regard du projet, notamment [bâtiment public (ERP), démarche environnementale innovante: matériaux biosourcé, démarche BDF, OFF du DD, réemploi....].

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
Indiquer la profession:
— un architecte inscrit à l'ordre des architectes;
— un bureau d'études pluridisciplinaires ou plusieurs bureaux d'études d'ingénierie couvrant l'ensemble des techniques courantes pour la construction de bâtiments neufs, compétents dans les domaines décrits au règlement de consultation.


Section IV: Procédure


IV.1) Description

IV.1.2) Type de concours
Restreint
Nombre de participants envisagé: 3
IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés:
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets:
— qualité de l'organisation fonctionnelle des espaces;
— qualité environnementale et technique du projet;
— qualité de l'intégration dans le site et du parti architectural;
— compatibilité du projet avec l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux;
— délai d'exécution.

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
Date: 27/07/2020
Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation:
français

IV.3) Récompenses et jury

IV.3.1) Information sur les primes
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): oui
Nombre et montant des primes à attribuer:
— chaque concurrent ayant remis une prestation conforme au règlement du concours recevra une prime d'un montant de 20 000 EUR HT, TVA en sus au taux de la réglementation en vigueur.
IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants:
— le jury se réserve le droit d'apprécier le montant de cette indemnisation en fonction de la qualité et du niveau des prestations présentées. Ainsi, l'indemnité accordée à un candidat dont les prestations s'avéreraient incomplètes pourrait être sensiblement diminuée, voire même supprimée, dès lors que ses prestations auront été jugées non conformes aux dispositions du présent règlement par le jury;
— cette prime sera réglée dès la décision du maître de l'ouvrage portant sur l'examen des propositions du Jury et sur présentation d'une facture à produire par les concurrents.
IV.3.3) Contrats faisant suite au concours
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours: oui
IV.3.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: non
IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés:

Section VI: Renseignements complémentaires


VI.3) Informations complémentaires
:
L'équipe de maîtrise d'œuvre devra obligatoirement comporter:
— un architecte inscrit à l'ordre des architectes;
— un bureau d'études pluridisciplinaires ou plusieurs bureaux d'études d'ingénierie couvrant l'ensemble des techniques courantes pour la construction de bâtiments neufs, compétents dans les domaines et missions suivants:
—— démarche environnementale innovante (développement durable, performance énergétique, matériaux bio-sourcés...);
—— structure;
—— CVCD;
—— courants forts, courants faibles;
—— économie de la construction;
—— acoustique;
—— CSSI.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Pontoise
Adresse postale: 2-4, boulevard de l'Hautil
Ville: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.frAdresse internet: cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Tribunal administratif de Pontoise
Adresse postale: 2-4, boulevard de l'Hautil
Ville: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.frAdresse internet: cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Pontoise
Adresse postale: 2-4, boulevard de l'Hautil
Ville: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.frAdresse internet: cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees

VI.5) Date d’envoi du présent avis:

25/06/2020